- 相關(guān)推薦
包清工協(xié)議書范本
在不斷進步的時代，越來越多地方需要用到協(xié)議，簽訂協(xié)議可以保護當(dāng)事人的合法權(quán)益。協(xié)議的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編收集整理的包清工協(xié)議書范本，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
甲方：______________身份證號碼______________
乙方：______________身份證號碼______________
甲方擬建房屋一座，位置在__________縣__________鎮(zhèn)__________村__________組，由乙方負責(zé)承攬建設(shè)。為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本加工承攬合同。
一、雙方權(quán)利義務(wù)
⒈乙方具有從事農(nóng)村房屋建設(shè)的成熟經(jīng)驗，負責(zé)施工建設(shè)并交付建房成果。當(dāng)事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。
⒉乙方負責(zé)提供石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建筑材料，所提供建筑材料應(yīng)符合相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)。
⒊攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。
⒋工期從_______________年__________月__________日開始建設(shè)，工期為__________天。如發(fā)生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。
⒌乙方加強對其人員的安全教育，嚴(yán)格管理，遵守國家法律法規(guī)，安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方自行負責(zé)，與甲方無關(guān)。
⒍乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責(zé)支付，與甲方無關(guān)。
二、質(zhì)量要求
⒈乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則，按照圖紙施工，加強質(zhì)量管理。
⒉重要施工過程：如地基、澆鑄須經(jīng)甲方驗收后方能進行下一工序。
⒊甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責(zé)影響房屋質(zhì)量等行為時，有權(quán)要求乙方停工或整改。
⒋房屋建成后一年內(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，乙方須進行免費維修。
三、付款方式
⒈工程款結(jié)算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣_______________元。
⒉付款時間：第一次付款在施工開始后_______________天內(nèi)，第二次付款在_______________，第三次付款在_______________，第四次付款在房屋峻工并經(jīng)甲方檢驗后__________天內(nèi)給付。
四、違約責(zé)任
⒈由于工程質(zhì)量達不到要求的，乙方要進行修理、重作；造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因?qū)е率购贤瑹o法履行的，乙方應(yīng)承擔(dān)違約金_______________元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同。乙方應(yīng)承擔(dān)違約金_______________元。
3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約金_______________元(或每日承擔(dān)違約金__________元)。
五、爭議解決辦法
⒈發(fā)生合同爭議時，雙方應(yīng)友好協(xié)商。
⒉如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交房屋所在地人民法院進行裁決。
六、附則
⒈本合同一式兩份，甲乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份。
⒉本合同自簽訂之日起生效。
⒊以上合同，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字：_______________
乙方簽字：_______________
___________年___________月_________日
【包清工協(xié)議書】相關(guān)文章：
暑期工協(xié)議書01-14
鐘點工協(xié)議書11-20
鐘點工協(xié)議書06-09
臨時工協(xié)議書10-13
內(nèi)部結(jié)構(gòu)泥工班清包工協(xié)議書02-17
臨時工合同協(xié)議書02-24
廚房廚工聘用協(xié)議書04-07
鐘點工協(xié)議書范本04-11
用戶包時上網(wǎng)協(xié)議書01-09
臨時工協(xié)議書15篇02-10